Подпишись и читай
самые интересные
статьи первым!

Договор поставки канцелярских товаров со спецификацией образец. Договор поставки канцелярских товаров образец бланк. Порядок урегулирования споров

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме с предварительным квалификационным отбором Участников закупки

ДОГОВОР № _________

КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ

г. Химки «___» ________ 2012 года

Федеральное государственное унитарное предприятие , основанное на праве хозяйственного ведения, «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» (сокращенное наименование – – Федеральное БТИ ») , именуемое в дальнейшем «Покупатель» , – Федеральное БТИ» , действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 1д-608 от «14» июня 2012 года, с одной стороны,

и __________________________ (сокращенное наименование – _________) (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Продавец» «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона» , с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иного законодательства Российской Федерации , на основании результатов размещения закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме, реестровый номер _______________протокол номер ____________________ от «___» _______________ 2012 года, заключили настоящий Договор купли – продажи канцелярских товаров (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя канцелярские товары (далее по тексту – «товар») в количестве, ассортименте, в соответствии с настоящим Договором и Спецификацией на поставку товара (Приложение к настоящему Договору), а Покупатель принимать и оплачивать его.

1.2. Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом претензий третьих лиц.

1.3. Продавец передает товар в период действия настоящего Договора отдельными партиями.

1.4. Наименование, ассортимент, цена и количество товара в каждой партии, а также срок и место поставки указываются в товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12), и/или, при наличии договоренности Сторон, в дополнительном соглашении к Договору, счете или ином документе, который подписан Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Товар будет передаваться Продавцом Покупателю партиями на основании письменных, либо устных (по следующему телефону ___________) заявок Покупателя на поставку товара.

2.2. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12) Сторонами.

2.3. На основании поданной Покупателем заявки, согласно п. 2.1. настоящего Договора Продавец выставляет Покупателю счет на оплату товаров.

2.4. Цена Договора определяется общей ценой всех поставляемых партий товаров по настоящему Договору и составляет _________ (________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - ____________ (___________________) рублей ___ копейки. Цена Договора в период действия настоящего Договора является окончательной и изменению не подлежит.

2.5. Цена Договора включает в себя стоимость затрат на доставку, уплату налогов, таможенных пошлин, тары (упаковки), сборов и других обязательных платежей.

2.6. Оплата поставки партии товара осуществляется в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в течение 10 (Десяти) рабочих дней после сдачи Продавцом и приемки Покупателем выполненной поставки, в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора.

2.7. При передаче товара Покупателю, Продавец передает Покупателю следующие документы: оригинал счета, счет – фактуру, сертификат на товар (в случае обязательной сертификации), товарную накладную. При оформлении счет – фактуры Продавец заполняет соответствующие графы указанного документа следующим образом:

Графа «Грузополучатель» и его адрес: Московский областной филиал – Федеральное БТИ», Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, корп. 1, помещение № 10;

Графа «Покупатель»: – Федеральное БТИ»;

Графа «Адрес»: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 37, корп. 2;

Графа «ИНН/КПП покупателя»: /.

2.8. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

2.9. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя, перечисленных Продавцу.

3. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА

3.1. Продавец гарантирует качество, срок годности и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Передаваемый товар должен быть упакован в тару (упаковку), отвечающую требованиям технических условий, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.


3.2. Товар должен быть передан Продавцом Покупателю не позднее, чем за 180 (Сто восемьдесят) календарных дней до истечения срока годности товара. Покупатель вправе отказаться от приемки товара, поставленного с нарушением этого условия.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА (ПАРТИИ ТОВАРА)

4.1. Поставка товара осуществляется на следующий рабочий день после принятия заявки Продавцом от Покупателя в любой район города Москвы и Московской области.

4.2. Передача товара осуществляется на основании надлежаще оформленных документов.

4.3. Сдача товара осуществляется по товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12) подписанной Сторонами.

4.4. Обязательства Покупателя по приемке товара считается исполненным надлежащим образом после совершения необходимых действий, обеспечивающих принятие товара, и подписания Сторонами товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12).

4.5. С момента подписания Сторонами товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12) риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю.

4.6. Продавец несет всю ответственность за отклонения от стандартов качества товара, согласно настоящему Договора и Спецификации на поставку товара (Приложение к настоящему Договору), а также за дефекты любого характера, обнаруженные Покупателем при условии, что данное повреждение товара произошло не по вине Покупателя.

4.7. Срок обнаружения несоответствия, либо недостатков товара, поставленного по настоящему Договору, составляет 30 (Тридцать) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12).

4.8. В случае обнаружения несоответствия, либо недостатков товара Покупатель обязан направить Продавцу соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его выявления, в течение срока, указанного в п. 4.7. настоящего Договора.

4.9. Для установления несоответствия, либо недостатков поставленного Продавцом Покупателю товара вызов представителя Продавца является обязательным, порядок и сроки явки представителя Продавца дополнительно согласовываются Сторонами.

4.10. При обнаружении несоответствия, либо недостатков поставляемого товара условиям настоящего Договора Покупатель и Продавец составляют Акт, в котором указывается характер выявленных при приемке дефектов, либо несоответствия поставленного товара.

4.11. Замена товара на товар надлежащего качества и соответствующего условиям Договора и Спецификации на поставку товара (Приложение к настоящему Договору) должна быть произведена в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, с даты зафиксированной в Акте, согласно п. 4.10. настоящего Договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Продавец обязан :

5.1.1. передать товар Покупателю соответствующего качества и в соответствующем количестве, согласованном Сторонами по настоящему Договору;

5.1.2. передать Покупателю комплект обязательных документов по товару;

5.1.3. предоставить Заказчику при поставке возможность всестороннего обследования товара.

5.2. Покупатель обязан :

5.2.1. принять товар, подписав товарную накладную (унифицированная форма ТОРГ-12);

5.2.2. оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Продавец несет ответственность за качество поставляемого товара.

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате товара, предусмотренного настоящим Договором, Продавец вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства , предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации . Продавец освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.4. В случае просрочки исполнения Продавцом обязательства по поставке товара в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается настоящим Договором в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Продавец освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.

6.5. Все споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из настоящего Договора, должны разрешаться путем переговоров. В случае, если Сторонами не удастся достигнуть соглашения по существующим разногласиям, все споры подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров обязателен.

7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна в течение 3 (Трех) дней дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут Продавцом и Покупателем путем направления уведомления другой Стороне.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор до истечения срока его действия, предварительно уведомив другую Сторону за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2013 года и действует по «31» декабря 2013 года.

9.2. В части неисполненных обязательств настоящий Договор действует до момента их надлежащего исполнения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне.

10.2. Все изменения, приложения, протоколы, дополнения, инструкции и другие документы к настоящему Договору действительны только в случае, если они изложены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон Договора, приобретают статус действительных и становятся неотъемлемыми частями Договора в момент их подписания (или утверждения) Сторонами.

10.3. Стороны по настоящему Договору обязуются соблюдать коммерческую тайну относительно данных коммерческого, производственного и иного характера, которые стали им известны при исполнении настоящего Договора. Условия настоящего Договора не подлежат разглашению (использованию) во взаимоотношениях с третьими лицами без письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, когда предоставление соответствующих сведений предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Использование Сторонами факсимиле и других аналогов механического воспроизведения подписей при подписании настоящего Договора, приложений и дополнений к нему, а равно товарных накладных, актов сверок расчетов и иных документов, оформляемых в процессе исполнения настоящего Договора, не допускается.

10.6. Сторона по настоящему Договору, у которой произошло изменение в местонахождении, банковских реквизитах, организационно-правовой форме, смена единоличного (коллегиального) исполнительного органа, обязана уведомить об этом другую Сторону письменно в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты соответствующего изменения, с последующим подтверждением Стороной - получателем посредством телефонной/факсимильной связи получения данного письма.

10.7. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру для каждой из Сторон.

10.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

10.8.1. Приложение – Спецификация на поставку товара.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

«Покупатель»:

– Федеральное БТИ»

Место нахождения: г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 2

Почтовый адрес: г. Москва, Звенигородское шоссе/20, корп. 2

Московский областной филиал – Федеральное БТИ»

Адрес: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, корп. 1, помещ. № 10.

Почтовый адрес: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, корп. 1, помещ. № 10.

ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва

Коды Заказчика:

«Продавец»:

Место нахождения:

Заместитель директора Московского областного филиала – Федеральное БТИ»

_________________________//

_________________________/___________/

Приложение к Договору

купли-продажи канцелярских товаров

№ ____________ от «__» __________ 2012 года

Московская область,

г. Химки «__» _________ 2012 года

Федеральное государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» (сокращенное наименование – – Федеральное БТИ») , именуемое в дальнейшем «Покупатель» , – Федеральное БТИ» , действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 1д-608 от «14» июня 2012 года, с одной стороны,

и __________________________ (сокращенное наименование – _________) (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Продавец» , в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона» , составили настоящее Приложение к Договору купли-продажи канцелярских товаров № ________ от «___» __________ 2012 года (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Наименование товара

Характеристики

Количество

Ед. измерения

Цена за ед. Товара, руб. вкл. НДС 18%

Общая стоимость Товара, руб. вкл. НДС 18 %

Бумага А4

Плотность 70 г/м2, толщина 105 мкм, непрозрачность 92%, белизна CIE 164, пухлость 1,5 см3/г, шероховатость по Бендстену 230 мл/мин., 500 л/пач. Класс бумаги В

Бумага А3

Плотность 80 г/м2, толщина 104 мкм, непрозрачность 93%, белизна CIE 164, пухлость 1,3 см3/г, шероховатость по Бендстену 180 мл/мин., 500 л/пач. Класс бумаги С

Бумага для плоттера

Универсальная бумага 80 г., 610мм*45мм д.50,8 мм, вес 80 г/м2,толщина +/-106 мкм, белизна +/-148 CIE, непрозрачность +/-88 %, влажность +/-5%

Бумага для плоттера

Универсальная бумага 80 г., 914мм*45мм д.50,8 мм, вес 80 г/м2,толщина +/-106 мкм, белизна +/-148 CIE, непрозрачность +/-88 %, влажность +/-5%

Обложки для переплёта

Картонные обложки с текстурой « Лён», A4, 250 г/м2, цвет - черный, 100 шт/уп.

Обложки для переплёта

Глянцевые пластиковые обложки, A4, 200 мкм, цвет - прозрачный, 100 шт/уп.

Папка архивная

Формат А4, с завязками 50мм., количество завязок 4 шт., материал крафт/коленкор, 30 шт/уп.

Папка архивная

Формат А4, с завязками 80мм., количество завязок 4 шт., материал крафт/коленкор, 30 шт/уп.

Папка архивная

Формат А4, с завязками 120мм., количество завязок 4 шт., материал крафт/коленкор, 20 шт/уп.

Папка с арочным механизмом

Изготовлено из плотного картона с бумажным покрытием под "Мрамор". Этикетка приклеена к корешку. По нижнему краю папка окантована металлической полоской. Поставляется в разобранном виде. На внутренней стороне имеется реестр. Формат А4. Ширина корешка-75 мм. Цвет - черный.

Папка с арочным механизмом

Изготовлено из плотного картона с бумажным покрытием под "Мрамор". Этикетка приклеена к корешку. По нижнему краю папка окантована металлической полоской. Поставляется в разобранном виде. На внутренней стороне имеется реестр. Формат А4. Ширина корешка-50 мм. Цвет-черный.

Папка файл-вкладыш

Изготовлен из полипропиленовой пленки, снабжена боковой перфорацией, формат А4, 35 мкм, 100шт./уп.

Формат А4, диаметр пружины 6 мм., 100шт./уп.

Пружины для переплёта пластиковые, черные

Формат А4, диаметр пружины 8 мм., 100шт./уп.

Пружины для переплёта пластиковые, черные

Формат А4, диаметр пружины 10 мм.,
100 шт./уп.

Пружины для переплёта пластиковые, черные

Формат А4, диаметр пружины 12 мм., 100шт./уп.

Пружины для переплёта пластиковые, черные

Формат А4, диаметр пружины 14 мм., 100шт./уп.

Пружины для переплёта пластиковые, черные

Формат А4, диаметр пружины 16 мм., 100шт./уп.

Пружины для переплёта пластиковые, черные

Формат А4, диаметр пружины 19 мм., 100шт./уп.

Пружины для переплёта пластиковые, черные

Формат А4, диаметр пружины 22 мм., 50шт./уп.

Пружины для переплёта пластиковые, черные

Формат А4, диаметр пружины 25 мм., 50шт./уп.

Пружины для переплёта пластиковые, черные

Формат А4, диаметр пружины 28 мм., 50шт./уп.

Пружины для переплёта пластиковые, черные

Формат А4, диаметр пружины 32 мм., 50шт./уп.

Пружины для переплёта пластиковые, черные

Формат А4, диаметр пружины 38 мм., 50шт./уп.

Пружины для переплёта пластиковые, черные

Формат А4, диаметр пружины 45 мм., 50шт./уп.

Пружины для переплёта пластиковые, черные

Формат А4, диаметр пружины 51 мм., 50шт./уп.

Этикетки самоклеящиеся

Размеры листа 210х297мм., расстояние до режущей кромки 207,4х294,263, количество листов в пачке 100 шт., плотность бумаги лицевой поверхности и подложки 70 г/м2, белая матовая, толщина листа 90мкм, белизна бумаги лицевой поверхности 98%, непрозрачность листа 92%, 12 шт. на листе

ИТОГО:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Договор поставки № ______ г. Москва "___" __________ 2013 г. _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО "ВБ-Сервис", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Данилина Игоря Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Поставщик обязуется поставить канцелярские товары, согласно Приложению №1 к Договору, именуемые в дальнейшем "Товар", а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена Договора не может превышать сумму ___________ (_____________________) рублей, в том числе НДС 18% - _________________________________. Объем Поставки Товара в пределах цены Договора, указанной в настоящем пункте не является для Сторон обязательным и может быть изменен в течение срока действия Договора в соответствии с фактическими потребностями Покупателя, но в пределах цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора. Заключения дополнительного соглашения к Договору в этом случае не требуется. 2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, стоимость упаковки, расходы, связанные с доставкой и выгрузкой Товара на объекте доставки Покупателя, а также другие расходы Поставщика, необходимые для исполнения Договора. 2.3. Оплата Договора производится Покупателем по счетам, выставляемым на основании поданных Покупателем заявок, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения счета Поставщика, выставленного после поставки Товара и подписания Сторонами товарной накладной. 2.4. Поставщик предоставляет Покупателю счета-фактуры в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 2.5.°Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМА ТОВАРА 3.1. Поставка Товара осуществляется партиями, формируемыми, согласно заявкам Покупателя в соответствии с Приложением №1 к Договору. 3.2. Товар поставляется Поставщиком в течение 5 (пяти) дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка Покупателя должна содержать 3.3. Доставка Товара осуществляется Поставщиком на объект Покупателя по адресу, указываемому в заявке Покупателя. 3.4. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность и неизменность качества Товара при перевозке и хранении. 3.5. Товар передается представителю Покупателя по товарным накладным, в которых указывается количество, наименование и цена Товара. 3.6. В случае несоответствия Товара согласованной Сторонами заявке и (или) обнаружения Покупателем при приемке Товара внешних дефектов Поставщик обязан своими силами и за свой счет в разумный срок, согласованный с Покупателем, заменить несоответствующий и (или) дефектный Товар. 3.7. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, порчи, утраты или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю, с даты подписания Сторонами товарной накладной. 4. КАЧЕСТВО ТОВАРА Поставщик гарантирует высокое качество Товара и его соответствие стандартам, техническим условиям, прочей нормативно-технической документации для данного вида товара. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За несвоевременную оплату поставленного Товара Покупатель по требованию Поставщика уплачивает пеню в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы. 5.2. За несвоевременную поставку Товара Поставщик по требованию Покупателя уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы Товара, который необходимо поставить за каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости. 5.3. Пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору одной из Сторон подлежат уплате другой Стороне в течение 8 (восьми) рабочих дней с даты получения требования об ее уплате. Такое требование должно быть оформлено в письменном виде и отправлено по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой признания пени Стороной, нарушившей договорные обязательства, считается дата фактического получения другой Стороной денежных средств, перечисленных в связи с уплатой пени. 5.4. Уплата пени не освобождает Стороны от полного исполнения своих обязательств по Договору. 6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, как стихийные бедствия, война, военные действия, изменение законодательства, а также иные чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, не зависящие от Сторон, произошедшие помимо воли Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору. 6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 6.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу действия непреодолимой силы, обязана незамедлительно проинформировать другую Сторону в письменной форме об их наступлении и об их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3 (Трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, каждая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления уведомления другой стороне. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае если споры не могут быть разрешены путём переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 8.1. Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. 8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон и по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 8.3. Договор будет прекращен по окончании срока его действия и в случае даже если количество Товара, фактически поставленного Покупателю в течение срока действия Договора, окажется меньше количества Товара, указанного в Приложении № 1 к Договору, при этом Сторонами производится взаиморасчет по фактическому количеству поставленного Товара. 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 9.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами. 9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПОСТАВЩИК: ____________________________ ____________________(____________) М.П.ПОКУПАТЕЛЬ: __________________(_______________.) М.П. Приложение №1 к Договору № ____ от "__"_________ 201__ г. ПЕРЕЧЕНЬканцтоваров, планируемых приобрести Обществом в 2014г. Канцелярские принадлежностиЕд.изм. Кол-во товара на 2014г.цена (руб.)ИТОГО на 2014г. (руб.)1Бумага для ОфТех KIM LUX Classic (А4, 80г,150% CIE) пачка 500лшт.10692Бумага цветная IQ COLOR (А4, 80г,5цв.39,40,44,42,48 по 50л) пачка 250лшт.213Ручка шар. Pilot Super GRIP авт.резин.манжет.шт.6944Ручка гел. Pilot G2-0,5 авт.резин.манжет.шт.2235Папка-регистратор 50мм "Комус мрамор"шт.1986Папка-регистратор 75мм "Комус мрамор"шт.1518Клей.лента упаков. "Комус" 50мкм,50ммх100мшт.2219Папка-конверт с кнопкой Attache 180мкм,до 120лшт.11110Текстовыделитель Е-345 Edding 4 цв.наб.5811Перманентный маркер черный Комус 1-4ммшт.12212Папка-уголок 100 мкр Attache А4шт.67013Файл-вкладыш 40 мкр Attacheуп.9814Степлер SAX 219№10шт.2615Клей Attache 20 гр.шт.8416Ножницы Attache 169 ммшт.2117Наборы узких клейких закладок-стрелок Post-it ,4-х цв. по 24 закладкишт.7218Радужная и цветная бумага д/заметок Post-it с клеющим краем 76*76 100лшт.11319Набор цветных клейких блоков Post-it , минипак.38*51 3бл по 100луп.136 ИТОГО: В том числе НДС: Примечание: 1. Заявки на поставку канцтоваров будут формироваться по мере необходимости в течение 2014г.;2. Оплата товара будет осуществляться на основании счетов Поставщика, путем безналичного перечисления денежных средств на расчётныйсчёт поставщика;3. Максимальная стоимость договора не может превышать 350 000 руб., включая НДС;4. Цена за единицу товара не может превышать цены, указанной в настоящем ПЕРЕЧНЕ. Приложение №2 ___ФОРМА__к Договору № ____ от "__"_________ 201__ г. Заявка на поставку канцелярских товаров по Договору № _______ от "___" _____ 2013 г. ООО "ВБ-Сервис" просит Вас осуществить поставку Товаров, согласно нижеследующему: № п/пНаименование товараколичествоЕдиница измеренияАдрес объекта поставки ТовараПримечания Оплата поставленного Товара будет произведена согласно статье 2 Договора. Ответственное лицо от ООО "ВБ-Сервис" ____________________________ (должность, фамилия, инициалы) Генеральный директор ООО "ВБ-Сервис" И.А.Данилин От Покупателя:От Поставщика:Генеральный директор ООО "ВБ-Сервис" ____________________И.А.Данилин м.п.Генеральный директор _____________________ м.п.

Трудно представить ежедневную работу любой организации без использования авторучек, карандашей, скотча, бумаги, блокнотов и т.п. Все это является необходимыми расходными материалами, особенно для офисных работников, закупать которые приходится постоянно. Поэтому многие фирмы заключают разовые либо долгосрочные договора поставки канцелярских товаров.

Определение договора поставки прописано в Гражданском кодексе РФ. Договор поставки канцелярских товаров - это письменное соглашение, по которому поставщик (продавец) обязуется в указанный срок произвести поставку производимых либо закупаемых им канцелярских принадлежностей, а покупатель обязуется принять эти товары и произвести своевременную оплату.

Канцелярские товары обязательно должны соответствовать гос.стандартам. При поставке продавец обязан предоставить покупателю сертификаты соответствия, удостоверения качества и другие документами, подтверждающие качество и безопасность канцелярских принадлежностей, которые в обязательном порядке передаются покупателю при поставке. Поставщик несет ответственность за качество поставляемых вещей в течение всего срока службы канцелярских товаров при условии соблюдения покупателем условий использования.

Договор на поставку канцелярских товаров может быть заключен в устной форме лишь в тех случаях, когда его сторонами являются предприниматели, а стоимость поставки не превышает 10 МРОТ. Во всех остальных случаях соглашение о поставке должно заключаться в письменной форме.

Существенные условия договора поставки канцелярских товаров

Предмет соглашения

Предмет – это первоначальное условие договора о наименовании, количестве и качестве канцелярских товаров.

К договору необходимо составить спецификацию – документ, в котором указывается наименование всех позиций поставляемых канцелярских принадлежностей, его количество и другие характеристики. Зачастую предмет определяется именно с помощью спецификации, которая является приложением к договору.

Срок поставки

Сроком поставки являются согласованные сторонами временные периоды, в течении которых поставщик обязан передать покупателю канцелярские товары. Канцелярские принадлежности могут поставляться единовременно целой партией либо отдельными частями в соответствии с графиком поставки (еженедельно, ежемесячно, поквартально и т.д.).

Оплата

Могут быть установлены следующие формы расчета по договору поставки канцелярских товаров:

  • расчет денежными средствами (наличным либо безналичным способом);
  • расчет с помощью встречных соглашений (поставки, подряда, оказания услуг)

Порядок расчетов между продавцом и покупателем определяет условия, когда (в какой срок до или после передачи товара), какими частями (или единовременно) и кто будет рассчитываться за товар.

Так же необходимо определить срок оплаты поставляемых предметов. Он определяется в зависимости от выбранного сторонами соотношения моментов оплаты и передачи товара:

  • предварительная оплата (полная или частичная оплата в определенный срок до передачи канцелярских товаров);
  • оплата в кредит (единовременная оплата через определенное время после поставки);
  • оплата в рассрочку (оплата после поставки покупателю несколькими платежами).

Структура и содержание типового образца договора поставки канцелярских товаров

  1. Дата и место заключения соглашения.
  2. Наименование сторон. Сторонами соглашения выступают поставщик (им может быть коммерческая организация либо индивидуальный предприниматель) и покупатель (им может являться предприниматель, коммерческая организация и даже государство).
  3. Предмет договора. Предметом данного соглашения являются канцелярские товары, которые должен передать поставщик покупателю в согласованный сторонами срок. Ассортимент и комплектность данных предметов прописываются в Приложении к договору.
  4. Срок действия договора. Это определенная сторонами дата, до которого действуют условия договора и исполняются обязательства сторон.
  5. Права и обязанности сторон. Поставщик обязан передать товар, в согласованном количестве и комплектности, в установленный соглашением срок. Обязанностями покупателя является получение и оплата товара.
  6. Порядок поставки.
  7. Порядок расчета.
  8. Ответственность стороны.
  9. Основания и порядок расторжения договора.
  10. Форс-мажор.
  11. Прочие условия.
  12. Список приложений. Приложением является спецификация канцелярских товаров.
  13. Адреса и реквизиты сторон.
  14. Подписи сторон.

Сопутствующие документы

Скачать бланк договора поставки канцелярских товаров можно на нашем сайте вместе с сопутствующими документами:

  • Спецификация;
  • Акт приема-передачи;
  • Дополнительное соглашение;
  • Протокол разногласий;
  • Протокол согласования разногласий.

Трудно представить ежедневную работу любой организации без использования авторучек, карандашей, скотча, бумаги, блокнотов и т.п. Все это является необходимыми расходными материалами, особенно для офисных работников, закупать которые приходится постоянно. Поэтому многие фирмы заключают разовые либо долгосрочные договора поставки канцелярских товаров.

Определение договора поставки прописано в Гражданском кодексе РФ. Договор поставки канцелярских товаров - это письменное соглашение, по которому поставщик (продавец) обязуется в указанный срок произвести поставку производимых либо закупаемых им канцелярских принадлежностей, а покупатель обязуется принять эти товары и произвести своевременную оплату.

Канцелярские товары обязательно должны соответствовать гос.стандартам. При поставке продавец обязан предоставить покупателю сертификаты соответствия, удостоверения качества и другие документами, подтверждающие качество и безопасность канцелярских принадлежностей, которые в обязательном порядке передаются покупателю при поставке. Поставщик несет ответственность за качество поставляемых вещей в течение всего срока службы канцелярских товаров при условии соблюдения покупателем условий использования.

Договор на поставку канцелярских товаров может быть заключен в устной форме лишь в тех случаях, когда его сторонами являются предприниматели, а стоимость поставки не превышает 10 МРОТ. Во всех остальных случаях соглашение о поставке должно заключаться в письменной форме.

Существенные условия договора поставки канцелярских товаров

Предмет соглашения

Предмет – это первоначальное условие договора о наименовании, количестве и качестве канцелярских товаров.

К договору необходимо составить спецификацию – документ, в котором указывается наименование всех позиций поставляемых канцелярских принадлежностей, его количество и другие характеристики. Зачастую предмет определяется именно с помощью спецификации, которая является приложением к договору.

Срок поставки

Сроком поставки являются согласованные сторонами временные периоды, в течении которых поставщик обязан передать покупателю канцелярские товары. Канцелярские принадлежности могут поставляться единовременно целой партией либо отдельными частями в соответствии с графиком поставки (еженедельно, ежемесячно, поквартально и т.д.).

Оплата

Могут быть установлены следующие формы расчета по договору поставки канцелярских товаров:

  • расчет денежными средствами (наличным либо безналичным способом);
  • расчет с помощью встречных соглашений (поставки, подряда, оказания услуг)

Порядок расчетов между продавцом и покупателем определяет условия, когда (в какой срок до или после передачи товара), какими частями (или единовременно) и кто будет рассчитываться за товар.

Так же необходимо определить срок оплаты поставляемых предметов. Он определяется в зависимости от выбранного сторонами соотношения моментов оплаты и передачи товара:

  • предварительная оплата (полная или частичная оплата в определенный срок до передачи канцелярских товаров);
  • оплата в кредит (единовременная оплата через определенное время после поставки);
  • оплата в рассрочку (оплата после поставки покупателю несколькими платежами).

Структура и содержание типового образца договора поставки канцелярских товаров

  1. Дата и место заключения соглашения.
  2. Наименование сторон. Сторонами соглашения выступают поставщик (им может быть коммерческая организация либо индивидуальный предприниматель) и покупатель (им может являться предприниматель, коммерческая организация и даже государство).
  3. Предмет договора. Предметом данного соглашения являются канцелярские товары, которые должен передать поставщик покупателю в согласованный сторонами срок. Ассортимент и комплектность данных предметов прописываются в Приложении к договору.
  4. Срок действия договора. Это определенная сторонами дата, до которого действуют условия договора и исполняются обязательства сторон.
  5. Права и обязанности сторон. Поставщик обязан передать товар, в согласованном количестве и комплектности, в установленный соглашением срок. Обязанностями покупателя является получение и оплата товара.
  6. Порядок поставки.
  7. Порядок расчета.
  8. Ответственность стороны.
  9. Основания и порядок расторжения договора.
  10. Форс-мажор.
  11. Прочие условия.
  12. Список приложений. Приложением является спецификация канцелярских товаров.
  13. Адреса и реквизиты сторон.
  14. Подписи сторон.

Сопутствующие документы

Скачать бланк договора поставки канцелярских товаров можно на нашем сайте вместе с сопутствующими документами:

  • Спецификация;
  • Акт приема-передачи;
  • Дополнительное соглашение;
  • Протокол разногласий;
  • Протокол согласования разногласий.

3560.68kb.

  • Ассортиментный перечень непродовольственных товаров , 15.23kb.
  • Договор № , 144.54kb.
  • Тить товары в количестве и развернутом ассортименте, предусмотренных сторонами в ежегодно , 50.48kb.
  • Техническое задание на поставку товаров Наименование поставляемых товаров , 2101.41kb.
  • Договор на поставку семян подсолнечника , 591.75kb.
  • Договор № на поставку текстильно-галантерейных изделий , 34.03kb.
  • Iii. Порядок рассмотрения заявок, проведения аукциона , 3870.19kb.
  • Договор № _____

    на поставку канцелярских товаров

    город Москва « ___ » __________ 2012 года

    Государственное автономное учреждение города Москвы «Московский центр детского, семейного отдыха и оздоровления» , в лице генерального директора Гладких Александра Леонидовича , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

    И _________________________________, в лице ____________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны,

    Совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

    1. Предмет Договора

    1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику канцелярские товары
    (далее – товар, товары) в количестве и ассортименте, указанном в заявках (Спецификация поставляемых товаров – Приложение № 1 к настоящему договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, в сроки, установленные настоящим Договором, а Заказчик принять Товар и оплатить.

    1.2. Заказчик обеспечивает приемку и оплату товаров в установленном Договором порядке и сроки.

    1.3. Адрес поставки товара: 2-ой Смоленский пер., д.1/4, 121009, г. Москва.

    2. Сумма Договора и порядок расчетов

    2.1. Сумма Договора составляет ___________________ (_______________________) рублей ___________ копеек, в том числе НДС – 18% .

    2.2. Сумма Договора включает общую стоимость всех товаров и сопутствующих услуг, уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров и оказанию сопутствующих услуг по Договору.

    2.3. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию включены в сумму Договора.

    2.4. Оплата по Договору производится Заказчиком на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами документов согласно п. 4.10 настоящего Договора не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату суммы по Договору.

    2.5. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

    2.6. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.

    3. Сроки поставки

    3.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка товара Заказчику осуществляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика.

    4. Порядок приемки товаров

    4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

    - «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7;

    - «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6.

    4.2. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки товаров телефонограммой или по факсимильной связи.

    4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

    4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать Спецификации поставляемых товаров (Приложение№ 1 к Договору) и заявкам от Заказчика.

    4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

    4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

    4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

    4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах, разгрузке, до приемки товара Заказчиком.

    4.9. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика не позднее одного дня с момента получения соответствующего требования Заказчика за счет Поставщика.

    4.10. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    4.11. В случае поставки некачественного товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы на устранение недостатков товара, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления в течение 1 (одного) дня заменит поставленные товары качественными товарами.

    4.12.В случае существенного нарушения требований к качеству товара Заказчик вправе требовать замены некачественного товара товаром, соответствующим условиям Договора.

    4.13. В случае поставки некомплектного товара Заказчик вправе потребовать доукомплектования товара в течение 1 (одного) дня с момента заявления такого требования, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления доукомплектует товары или заменит их комплектными товарами.

    4.14.В случае если Поставщик не доукомплектовал товар в течение 1 (одного) дня с момента заявления такого требования, Заказчик вправе потребовать замены некомплектного товара на комплектный.

    4.15. По итогам приемки товара и сопутствующих услуг при наличии документов, указанных в п. 4.10 настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара и сопутствующих услуг Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

    5. Права и обязанности Сторон

    5.1. Заказчик вправе:

    5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

    5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

    5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

    5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

    5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.

    5.2. Заказчик обязан:

    5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Договора.

    5.3. Поставщик вправе:

    5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.15 настоящего Договора Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Договору.

    5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии с
    п. 2.4 Договора.

    5.3.3. С письменного согласия Заказчика привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц, при этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору третьими лицами. Привлечение Поставщиком третьих лиц не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Договору.

    5.3.4. Запрашивать у Заказчика информацию для разъяснения и уточнения по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

    5.4. Поставщик обязан:

    5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Договора.

    5.4.2. Представить по запросу Заказчика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

    5.4.3. Исполнить иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

    6. Гарантии

    6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

    6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего Договора, изложенным в показателях качества Технической характеристики (Технического задания), определенной при размещении закупки Заказчиком на поставку товаров.

    6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

    Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

    7. Ответственность Сторон

    7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    7.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательства по оплате суммы по Договору, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка в размере 0,1% начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате суммы по Договору начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате суммы Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

    7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товаров Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке товаров, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по поставке товара. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1% (одного процента) от суммы Договора.

    Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

    7.4. В случае поставки некачественных товаров Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости поставленных Поставщиком некачественных товаров, определенных в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров (Приложение№ 1 к настоящему Договору), за каждый день с момента направления Поставщику требования о безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего качества).

    7.5. В случае поставки некомплектного товара Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 1% (одного процента) от стоимости такого товара за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования товара, поставки взамен некомплектного товара).

    7.6. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

    7.6.1. При существенном нарушении условий Договора Поставщиком.

    7.6.2. В случае просрочки поставки товара более чем на 10 дней.

    7.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

    7.7.1. Существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товаров (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после устранения, и других подобных недостатков).

    7.7.2. Поставка товара Поставщиком без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке в случаях, когда поставляемый товар подлежит затариванию и (или) упаковке.

    7.7.3. Невыполнение в течение 1 (одного) дня Поставщиком требования о доукомплектовании товаров в соответствии с пунктом 4.13. Договора.

    7.7.4. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

    8. Обстоятельства непреодолимой силы

    8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

    8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

    8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить письменно другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

    8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

    9. Порядок урегулирования споров

    9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут решать путем переговоров, достигнутые договоренности должны быть оформлены в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

    9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

    10. Срок действия, порядок изменения Договора

    10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

    10.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

    11. Прочие условия

    11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по электронной почте, либо заказным письмом с уведомлением с последующим предоставлением оригинала уведомления. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

    11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

    11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    11.4. Неотъемлемой частью Договора является приложение 1 «Спецификация поставляемых товаров».

    12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

    Заказчик:

    Государственное автономное учреждение города Москвы «Московский центр детского, семейного отдыха и оздоровления»

    Юридический и фактический адрес: 121009, г. Москва, 2-ой Смоленский пер., д.1/4

    ИНН 7704747169 КПП 770401001

    Банковские реквизиты:

    р/с 40602810500760000027

    к/с 30101810500000000219

    БИК 044525219

    ОАО «Банк Москвы», г. Москва

    Поставщик:

    _____________________________________________________________

    ______________________________________________________________

    _____________________________________________________________

    От Заказчика:

    Генеральный директор А.Л. Гладких

    От Поставщика: ____________________

    ____________________

    Приложение № 1

    К договору

    №_______от « » 20 г.

    Спецификация поставляемых товаров


    п/п


    Наименование

    описание

    Ед. изм.

    Стоимость

    единицы,

    руб


    Количество

    единиц


    Общая стоимость

    Руб.


    Итого:


    Включайся в дискуссию
    Читайте также
    Обязательный аудит: критерии проведения Обязательный аудит критерии малое предприятие
    Составление смет на проектные и изыскательские работы
    Транспортный налог в московской области Ставка по транспортному налогу в году